Beim Abschluss von Bauverträgen ist es entscheidend, alle wichtigen Rahmenbedingungen zwischen dem Planer bzw. Bauherren und dem ausführenden Unternehmen rechtssicher zu vereinbaren. Nur so können spätere Streitigkeiten vermieden werden. Dieses Dokument enthält die Kurzfassung eines VOB-Bauvertrags, aktuell nach VOB 2009 und neuester Rechtsprechung.

Darin sind alle wichtigen Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer enthalten, die Sie für die Umsetzung eines Bauvorhabens benötigen. Einfach die Vorlage durch Ihre persönlichen und projektspezifischen Daten ergänzen, ausdrucken und von den rechtssicheren Klauseln profitieren.

Inhalte VOB-Bauvertrag, Kurzfassung:

1. Vertragsgegenstand
2. Vertragsgrundlagen
3. Leistungsumfang des AN
4. Leistungsänderungen
5. Vergütung
6. Ausführungsfristen
7. Vertragsstrafe
8. Gewährleistung
9. Zahlung und Skonto
10. Sicherheitsleistung
11. Bautagesberichte
12. Bauleistungsversicherung, Baustrom, Bauwasser, Baureinigung, Bauschuttbeseitigung
13. Schiedsgerichtsvereinbarung
14. Sonstige Vereinbarungen

RTF-Dokument, 7 Seiten, DIN A4

Auszug aus dem Inhalt:

"VOB-Bauvertrag
Zwischen

[....],
vertreten durch [....],
nachfolgend „AG” genannt, [....], vertretender Architekt  

und
[....],
vertreten durch [....],
nachfolgend „AN” genannt  

wird folgender Vertrag geschlossen:

1.    Vertragsgegenstand:
Der AG überträgt dem AN für das Bauvorhaben in [....] die Ausführung folgender Leistungen:

[....].

2.    Vertragsgrundlagen:
Vertragsbestandteile sind in nachfolgender Reihenfolge:

• Das Angebot vom [....] nebst dem Anschreiben zur Angebotsabgabe und der Wartungsvertrag über folgende Anlagen: [....],
• Die Leistungsbeschreibung/das Leistungsverzeichnis vom [....],

von beiden Seiten unterschriebener Bauzeitenplan (Anlage [....]),

• Die Vorschriften der Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) in der Fassung, wie sie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses Gültigkeit haben
• Die Vorschriften der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) in der Fassung, wie sie zum Zeitpunkt der Abnahme Gültigkeit haben
• Das BGB in der jeweils gültigen Fassung..."