Beim Abschluss von Bauverträgen ist es entscheidend, alle wichtigen Rahmenbedingungen zwischen dem Bauherren bzw. Planer und dem ausführenden Unternehmen rechtssicher zu vereinbaren. Nur so können Sie spätere Streitigkeiten vermeiden. Diese Vorlage enthält die ausführliche Fassung eines VOB-Bauvertrags, aktuell nach VOB 2009 und neuester Rechtsprechung.

Darin sind alle wichtigen Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer enthalten, die Sie für die Umsetzung eines Bauvorhabens benötigen. Einfach die Vorlage durch Ihre persönlichen und projektspezifischen Daten ergänzen, ausdrucken und von den rechtssicheren Klauseln profitieren.

Inhalte VOB-Bauvertrag:

1. Vertragsgegenstand
2. Vertragsgrundlagen
3. Leistungsänderungen, Zusatzaufträge
4. Vergütung
5. Arbeitskräfte und Nachunternehmer des AN
6. Ausführungsfristen
7. Vertragsstrafe
8. Vergütungsgefahr
9. Abnahme, Mängelansprüche
10. Zahlung und Skonto
11. Sicherheitsleistung
12. Bauleistungsversicherung, Baustrom, Bauwasser, Baureinigung, Bauschuttbeseitigung
13. Bautagesberichte
14. Kündigung
15. Schiedsgerichtsvereinbarung
16. Schlussbestimmungen
17. Sonstige Vereinbarungen

RTF-Dokument, 11 Seiten, DIN A4

Auszug aus dem Inhalt:

"VOB-Bauvertrag
Zwischen

[....],
vertreten durch [....],
nachfolgend „AG” genannt, [....], vertretender Architekt  

und
[....],
vertreten durch [....],
nachfolgend „AN” genannt  

wird folgender Vertrag geschlossen:

1.    Vertragsgegenstand:
Der AG überträgt dem AN für das Bauvorhaben in [....] die Ausführung folgender Leistungen: [....].


2.    Vertragsgrundlagen:
2.1    Vertragsbestandteile sind ausschließlich die nachfolgend aufgeführten Unterlagen in der dort bezeichneten Reihenfolge:

2.1.1    die Bestimmungen dieser Vertragsurkunde und des Verhandlungsprotokolls vom [....]

2.1.2    die Leistungsbeschreibung vom [....] mit Vorbemerkungen und sämtlichen zugehörigen Anlagen, Plänen und Zeichnungen

2.1.3    die anerkannten Regeln der Technik, sämtliche DIN-Normen, alle sonstigen gültigen techni-schen Vorschriften und Auflagen der in der Bundesrepublik Deutschland allgemein anerkannten Fach-, Sicherheits- und Aufsichtsbehörden sowie Gütegemeinschaften, jeweils in der zum Zeit-punkt der Abnahme der Vertragsleistung geltenden Fassung

2.1.4    die Vorschriften der VOB/C in der zum Zeitpunkt der Abnahme geltenden Fassung, deren Ab-rechnungsbestimmungen, jedoch in der bei Unterzeichnung dieses Vertrages geltenden Fas-sung

2.1.5    die Vorschriften der VOB/B in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils durch Veröffent-lichung im Bundesanzeiger bekannt gemachten, neuesten Fassung

Der AG bestätigt hiermit, den kompletten Text der VOB/B, in der zum Zeitpunkt des Vertrags-schlusses geltenden Fassung, erhalten zu haben.

2.1.6    das Angebot des AN vom [....]..."